欢迎来到妙峰文库网!

建筑工程施工合同协议书范例【多篇】

时间:2022-12-10 14:00:07 来源:妙峰文库网

  

【范文阅读】建筑工程施工合同协议书范文

  发包人(全称):________________________(以下简称甲方)

  承包人(全称):________________________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:________________________

  工程地点:________________________

  工程内容:________________________

  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

  工程立项批准文号:____________;

  资金来源:____________________。

  二、工程承包范围

  承包范围:________________________。

  三、合同工期

  开工日期:________________________;

  竣工日期:________________________。

  合同工期总日历天数_______天。

  四、质量标准

  工程质量标准:____________________。

  五、合同价款

  金额(大写)____________________元(人民币)__________元

  六、组成合同的文件

  1、本合同协议书

  2、中标通知书

  3、投标书及其附件

  4、本合同专用条款

  5、本合同通用条款

  6、标准、规范及有关技术文件

  7、图纸

  8、工程量清单

  9、工程报价单或预算书

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、承包人向发包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人向承包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  甲方(签章):________________乙方(签章):________________

  __________年________月_______日__________年________月_______日

  

【范文阅读】建筑工程施工合同协议书范文

  甲方:________________________

  乙方:________________________

  依据《中华人民共和国合同法》,结合本项目具体情况,经发包人与承包人平等协商,就本项目施工等问题达成如下协议:

  第一条:承包方式

  本项目采用包工、包料、包质量的承包方式。

  第二条:施工内容

  1、不含所有土建部分及钢结构防火。

  2、东向山墙下不做围护。

  3、严格按照发包方有关人员签字认可后的设计图纸要求进行施工。

  第三条:承包工期

  1、完成本项目承包施工内容总工期(日历工期)40个有效工作日

  2、开工日期:根据具体情况发包方通知

  第四条:施工图纸

  1、施工图纸由承包方尽快提供,图纸如今后发包方要求有资质的设计单位审核盖章,发包方负责3500审核费用。

  2、施工过程中如发包方需增加图纸以外的施工内容,发包方承担所增加的费用。

  第五条:发包人主要责任和义务

  1、发包人向承包人提供施工用水用电,工人住宿场地,设备车辆出入通道,屋面太空瓦制作场地。

  2、及时对工程质量、进度进行检查。协调、办理施工管理部门各方面关系及手续(如报建),承包方提供办理资料,所有费用由发包方承担。

  3、按合同条款规定及时支付工程款。

  第六条:承包人主要责任义务

  1、合同签订后,尽快向发包人提供详细的施工图纸和进度计划。

  2、接受发包人合理的各项指令、通知及对质量进度的管理与监督。

  3、工程完工后,应及时清除施工现场的各种临时设施及建筑垃圾和施工废弃物。

  4、搞好安全文明施工,施工过程中造成的安全事故,一切后果自负。

  5、承包人在竣工验收后,应提供完整的竣工资料3套交发包人。

  第七条:工程质量

  1、承包人应严格按国家、行业等所颁技术规范、规程施工。

  2、承包人不得采用不能保证工程质量的施工工艺。

  3、禁止使用不合格的原材料、成品、半成品。主要材料必须提供合格证或检验报告。

  4、承包人擅自变更设计而造成的经济损失及影响由承包人自负。

  甲方(签章):______________乙方(签章):______________

  __________年_______月______日__________年_______月______日

【范文阅读】建筑工程施工合同协议书范文

  发包方:______________(以下简称甲方)

  承包方:______________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,本着平等自愿、互惠互利的原则,就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议:

  一、甲方提供土地一宗,由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施(以下简称建筑工程)。

  二、该土地位于______________,四至为:东至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限为_______年。甲方对该土地享有所有权和使用权。

  三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准,甲方保证手续齐全并获得批准。

  四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。

  五、该建筑工程设计由甲方负责,乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设,施工中的安全责任由乙方负责,甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。

  六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准,组织某某建筑公司进行建设。但是,因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。

  七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。

  八、该建筑工程应在本合同生效后_______天内动工,_______天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收,视为工程合格,甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格,乙方应负责无偿维修,直到验收合格为止。

  九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本:

  (一)、该建筑工程竣工验收合格后30日内,甲方以不低于实际建设成本的_______%支付乙方投资回报。

  (二)、该建筑工程竣工验收合格后,甲方每年支付乙方_______%的实际建设成本,每年的_______月_______日前一次性全额支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投资回报,每年的_______月_______日前一次性全额支付,所有款项在_______月_______日前付清。

  十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责,甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失,乙方应负责赔偿。

  十一、该建筑工程验收合格后,因任何一方擅自改变工程主体结构,因此造成的损失由改变方承担全部责任。

  十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境,积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责,因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。

  十三、工程竣工验收合格后,如工程被闲置、被破坏、被拆迁,甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。

  十四、如一方违反合同约定,违约方应按照实际建设成本的_______%向守约方支付违约金,违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。

  十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行,审计费用由乙方承担。

  十六、本合同的签订地在______________,凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决,协商不成,根据《______________省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》,由______________人民法院或______________中级人民法院管辖。

  该合同一式两份,由甲乙双方各执一份,经双方签盖章后生效。

  甲方(公章):________________乙方(公章):________________

  __________年________月_______日__________年________月_______日

相关文章

【建筑工程施工合同协议书范例【多篇】】相关文章:

1.保安部年度总结保安年终总结13篇

2.优秀话务员工作总结4篇(2024年)

3.2024年度造价工程师年终个人工作总结5篇

4.个人总结结尾7篇【通用文档】

5.2024年关于执行政治纪律和政治规矩情况述责述廉报告9篇