桩基础工程施工合同
订立合同双方(以下简称甲方、乙方)
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《建筑工程施工、安装合同条例》及有关规定,结合本工程施工具体情况,甲方将该工程的桩基础的打桩承包给乙方施工。经甲、乙双方协商达成以下协议并签定共同遵守执行。
一、 工程名称: 预制桩基工程
二、 工程地址:
三、 工程施工范围及内容:
甲方将 预制桩基工程双包给乙方进行照图施工，乙方负责提供所有钢筋混泥土预制(含运费到现场),桩基础工程的放线、桩机进、出场及安拆,基础桩的施打、送桩等工序均由乙方负责，并向甲方提交合格的桩基工程及其相关资料。桩基检测由甲方负责。
四、 甲方的义务和责任:
1、甲方在签定合同后向乙方提交地勘报告一份.桩基平面布置图及大样图、会审记要设计更改图等。
2、甲方负责施工的道路及施工场地的铺设,确保施工现场具备施工条件(三通一平),清除地下障碍。
3、甲方在施工现场提供临时用房给乙方,提供动照明电源。
4、甲方负责建筑红线和建筑轴线（四大角）的放测工作。乙方进场时交给乙方经确认无误后双方签字认可。
五、 乙方的义务和责任:
1、经试桩后,乙方严格按照设计文件图及试桩执行书进行施工,确保施工质量工期达到合同规定。
2、施工前乙方向甲方提交桩基施工方案,经认可通过后方可进行施工。桩位定位放线的测放由乙方负责执行。
3、施工完毕,桩基工程施工记录及桩基平面布置图由乙方负责整理,各方主体参加人员及质监站责任人签字完毕,按照备案制要求进行装订,并提交三套完整资料给甲方。
4、乙方应做到文明施工、安全生产、确保质量达标。
5、乙方在打桩之前须向甲方提供桩基公司资质证书、打桩施工方案、桩的合格证等资料。
六、 承包方式及工程总造价:
1、乙方负责采购合格预制桩（甲方确认的生产厂家）运至现场 ,乙方负责预制桩的施打及桩长度的调配,确保打桩承载力符合设计要求,负责安全退场。
2、机械进出场： ， 预制方桩（300×300），桩长根据现场打试桩情况确定，预制桩基按 元/ m3 （购桩费及运费、打桩费、资料费），工程量约 元（工程量以实际施工为准）。
3、因甲方原因（设计变更）造成二次进出场收费及人工、机械停置费另行支付 元（大写： 元正）。
4、合同暂估总价： 元。
七、 工程款的拔付:
1、合同生效后,甲方通知乙方进场，打完试桩，甲方拔付给乙方 元整。
2、桩基施工完毕，甲方拔付80%的工程款给乙方。
3、工程经过检测合格并验收，乙方将相关资料完整地交给甲方，甲方拔付给乙方工程全部余款。
4、工程款以现金方式支付，由乙方提供生产厂家的正式发票。
八、合同工期：5天。
九、违约责任、机械停置费:
1、因甲方原因、设计变更、地下障碍造成停工、其工期顺延、人工工资及窝工费，甲方支付给乙方（每天）叁佰元人民币，机械停置费台班费，甲方支付给乙方（每天）伍佰元人民币。
2、施工过程中因地下障碍，地质原因变化造成的断桩、偏桩、设计变更加桩须进入工程决算，若因乙方购桩的质量问题或打桩原因造成的断桩不进入决算，由乙方承担。
3、甲、乙双方由于某一方的原因造成本合同不能履行时，其责任由违约方承担，并按《合同法》有关规定进行违约赔偿。
十、争议的解决、诉讼：
若发生争议采取协商，协商不成，在施工地法院进行诉讼。
十一、合同份数：
本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。
十二、合同的生效、失效：
合同经甲、乙双方代表人签字并加盖公章后生效，办理工程决算，结清工程全款后本合同自然失效。
建设单位（甲方）盖章： 施工单位（乙方）盖章：
甲方代表人签字： 乙方代表人签字：
联 系 人： 联 系 人：
联 系 电 话： 联 系 电 话：
年 月 日 年 月 日
【人工挖孔桩承包合同】相关文章：